一、项目概况 |
龙岗区法院广场、花池、台阶、外门厅、雨水井、污水井等整治工程，详见工程量清单
|
||
二、商务要求 |
1、项目工期要求:60天
2、项目验收程序、标准及期限：参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（cjj1-2008）等有关规定进行验收，达到合格标准。
3、保修、售后服务要求、发生问题处理意见：保修金为结算审定价的10%，缺陷保修期为该工程竣工验收合格后一年，缺陷保修期内发生工程质量问题由承包人自费负责处理。
4、付款方式：合同签订15个工作日内预付款30%，工程竣工验收支付工程款40%，其余尾款经相关部门审核后一次性付清。
5、履约保证金要求：30%预付款前提交合同总价10%的履约保函。
1、项目工期要求:60天
2、项目验收程序、标准及期限：参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（cjj1-2008）等有关规定进行验收，达到合格标准。
3、保修、售后服务要求、发生问题处理意见：保修金为结算审定价的10%，缺陷保修期为该工程竣工验收合格后一年，缺陷保修期内发生工程质量问题由承包人自费负责处理。
4、付款方式：合同签订15个工作日内预付款30%，工程竣工验收支付工程款40%，其余尾款经相关部门审核后一次性付清。
5、履约保证金要求：30%预付款前提交合同总价10%的履约保函。
|
||
三、现场踏勘情况 |
统一组织现场踏勘：
踏勘地点：深圳市龙岗区德政路8号龙岗区人民法院。
联系人：贺扬峰 联系电话：15811838332
|
||
四、管理和技术要求 |
1、组织实施要求
设立工程项目部负责工程的施工组织和管理，项目部组织架构健全。
2、项目人员安排要求
①具有承担同类工程建设经验，具有相应的技术职称、从业资格等；
②项目经理、技术负责人、施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等人员配备齐全；
3、承包人应依照合同约定为工程办理相应的保险险种；
4、承包人应在遵守相应的法律、标准、规范的条件下开展工程施工，依法办理有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续。
|
||
五、售后服务要求 |
保修、售后服务要求、发生问题处理意见：保修金为结算审定价的10%，缺陷保修期为该工程竣工验收合格后一年，缺陷保修期内发生工程质量问题由承包人自费负责处理。
|
||
六、主要材料参考品牌 |
|
||
七、工程量或采购需求清单 |
招标工程量清单 - 副本.xls | ||
八、工程图纸（见附件） |
|||
九、其他事项 |
|
||
十、附件 |
龙岗区法院广场(1)_t7.dwg | ||